一、選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1．已取得一級建造師資格證書的施工管理人員應(yīng)(　　)。
　　A．具備一定的施工管理實踐經(jīng)驗和資歷
　　B．具備一定的施工管理實踐經(jīng)驗和資歷，并具有一定外語水平
　　C．具備豐富的施工管理實踐經(jīng)驗和資歷
　　D．具備豐富的施工管理實踐經(jīng)驗和資歷，并具有一定外語水平

　　2．下列法律事實中，屬于法律行為的是(　　)。
　　A．進口建筑設(shè)備因外國政府禁運致使工程施工暫停
　　B．地基開挖時發(fā)現(xiàn)文物而改變設(shè)計方案
　　C．發(fā)生非典疫情致使施工進度延遲
　　D．施工企業(yè)因工程款不到位而拒絕開工

　　3．某建設(shè)單位支付工程最終結(jié)算款的時間應(yīng)為2003年4月1日。由于建設(shè)單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設(shè)單位要求付款，但未得到任何答復(fù)。則施工單位請求人民法院保護其權(quán)利的訴訟時效期間屆滿的時間為(　　)。
　　A．2003年4月1日
　　B．2003年8月1日
　　C．2005年4月1日
　　D．2005年8月1日

　　4．眾新建施工企業(yè)，在向建設(shè)行政主管部門申請資質(zhì)時，(　　)不是必備的條件。
　　A．有符合規(guī)定的注冊資本
　　B．有符合規(guī)定的專業(yè)技術(shù)人員
　　C．有符合規(guī)定的工程質(zhì)量保證體系
　　D．有符合規(guī)定的技術(shù)裝備

　　5．根據(jù)施工許可制度的要求，建設(shè)項目因故停工，(　　)應(yīng)當自中止施工之日起1個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)報告。
　　A．項目部
　　B．施工企業(yè)
　　C．監(jiān)理單位
　　D．建設(shè)單位

　　6．甲施工單位與乙施工單位以聯(lián)合體方式承攬建設(shè)工程。以下不符合有關(guān)規(guī)定的是(　　)。
　　A．雙方應(yīng)簽訂聯(lián)合承包的協(xié)議
　　B．按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)范圍承攬建設(shè)工程
　　C．甲與乙就承攬工程向建設(shè)單位承擔連帶責任
　　D．聯(lián)合體造成違約，甲、乙以聯(lián)合承包協(xié)議為依據(jù)對建設(shè)單位只承擔約定的責任

　　7．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列行為中不屬于違法分包的是(　　)。
　　A．承包單位將其承包工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位承包
　　B．總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)中的混凝土澆筑任務(wù)分包給某公司
　　C．分包單位將部分工程分包給某公司
　　D．分包商不具備相應(yīng)資質(zhì)條件而以他人名義承接分包工程

　　8．根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，下列施工項目不屬于必須招標范圍的是(　　)。
　　A．企業(yè)投資的體育場
　　B．企業(yè)投資的廉租住房
　　C．企業(yè)投資的商品住房
　　D．在資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)施工企業(yè)建設(shè)的自用辦公樓

　　9．咨詢單位申請招標代理機構(gòu)資質(zhì)時，(　　)不是必備的條件。
　　A．有從事招標代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所
　　B．有從事招標代理業(yè)務(wù)相應(yīng)的資金
　　C．有編制招標文件和組織評標的相應(yīng)專業(yè)力量
　　D．有對投標人的財務(wù)狀況進行審計的專業(yè)人才

　　10．《建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》將工程勘察資質(zhì)劃分為(　　)。
　　A．綜合資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)和勞務(wù)資質(zhì)
　　B．綜合資質(zhì)、行業(yè)資質(zhì)和勞務(wù)資質(zhì)
　　C．總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì)
　　D．總承包資質(zhì)、行業(yè)承包資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì)

　　11．根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，不屬于評標專家?guī)鞂＜冶貍錀l件的是(　　)。
　　A．從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿8年并具有高級職稱
　　B．熟悉有關(guān)招標投標的法律法規(guī)
　　C．身體健康，能夠承擔評標工作
　　D．大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　12．根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，在進行施工組織設(shè)計時，儲存危險物品的倉庫與員工宿舍(　　)。
　　A．可以在同一座建筑物內(nèi)，但必須保持安全距離
　　B．可以在同一座建筑物內(nèi)，但必須設(shè)有緊急疏散出口
　　C．不能在同一座建筑物內(nèi)，但有關(guān)部門同意的除外
　　D．不能在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)當保持安全距離

　　13．施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同后，將其中的部分工程分包給分包單位，則施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由(　　)負總責。
　　A．建設(shè)單位
　　B．施工單位
　　C．分包單位
　　D．工程監(jiān)理單位

　　14．根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，二級總承包資質(zhì)施工企業(yè)(　　)。
　　A．應(yīng)當建立應(yīng)急救援組織
　　B．可不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)指定專職應(yīng)急救援人員
　　C．可不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)指定兼職應(yīng)急救援人員
　　D．可不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當配備必要的應(yīng)急救援器材

　　15．建設(shè)安全監(jiān)督機構(gòu)在檢查施工現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在沒有竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍。該施工單位員工集體宿舍(　　)。
　　A．經(jīng)工程所在地建設(shè)安全監(jiān)督機構(gòu)同意，可以繼續(xù)使用
　　B．經(jīng)工程所在地建設(shè)行政主管部門同意，可以繼續(xù)使用
　　C．所住員工必須無條件遷出
　　D．經(jīng)工程所在地質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)同意，可以繼續(xù)使用

　　16．對于涉及(　　)工程的專項施工方案，施工單位依法應(yīng)當組織專家進行論證、審查。
　　A．地下暗挖
　　B．降水
　　C．腳手架
　　D．起重吊裝

　　17．下列關(guān)于建筑材料檢驗的說法，正確的是(　　)。
　　A．對于建設(shè)單位提供的建筑材料，施工單位不必進行檢驗
　　B．檢驗合格的建筑材料未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，不得在工程上使用
　　C．施工單位應(yīng)當按合同約定對建筑材料進行檢驗
　　D．設(shè)計單位應(yīng)當對推薦的建筑材料負責檢驗

　　18．建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的下列行為，錯誤的是(　　)。
　　A．在辦理報監(jiān)手續(xù)時，收取監(jiān)督費
　　B．發(fā)現(xiàn)嚴重違法行為，以自己的名義給予降低資質(zhì)處罰
　　C．發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，采取局部停工措施
　　D．監(jiān)督竣工驗收程序

　　19．對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)當在監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送(　　)的質(zhì)量檢測單位進行檢測。
　　A．具有相應(yīng)資質(zhì)等級
　　B．建設(shè)單位許可
　　C．建設(shè)行業(yè)協(xié)會認可
　　D．監(jiān)理協(xié)會認可

　　20．在工程建設(shè)過程中，建設(shè)單位的下列行為符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的是(　　)。
　　A．將施工圖2套送審，其余4套交付施工
　　B．會同設(shè)計單位進行基礎(chǔ)工程驗收
　　C．組織相關(guān)各方進行竣工驗收
　　D．工程竣工驗收合格后第30天，去辦理竣工備案手續(xù)

　　21．某工程已具備竣工條件，2005年3月2日施工單位向建設(shè)單位提交竣工驗收報告，3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設(shè)單位將有關(guān)資料報送建設(shè)行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自(　　)開始。
　　A．2005年3月2目
　　B．2005年3月7日
　　C．2005年3月20日
　　D．2005年3月31日

　　22．下列對工程建設(shè)標準有關(guān)內(nèi)容的理解，正確的是(　　)。
　　A．推薦性標準在任何情況下，都沒有法律約束力
　　B．概算定額不屬于工程建設(shè)標準范圍
　　C．違反工程建設(shè)強制性標準，但沒有造成嚴重后果，不屬違法行為
　　D．建設(shè)行政主管部門可依據(jù)《工程建設(shè)強制性條文》對責任者進行處罰

　　23．某大型建設(shè)工程項目竣工后，建設(shè)單位于2005年4月1日向環(huán)境保護行政主管部門申請配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收，環(huán)境保護行政主管部門于2005年4月5日收到申請。則環(huán)保行政主管部門完成該設(shè)施驗收的截止日期為(　　)。
　　A．2005年4月20日
　　B．2005年5月5日
　　C．2005年5月20日
　　D．2005年6月5日

　　24．某建設(shè)工程項目既含有土木建筑工程項目也含有安裝工程項目，工程總造價1.6億元，其中安裝工程項目造價約為0.6億元，則下列關(guān)于該項目投保的說法，正確的是(　　)。
　　A．整個項目按安裝工程一切險投保
　　B．整個項目按建筑工程一切險投保
　　C．該項目的土木建筑工程項目按建筑工程一切險投保，安裝工程項目按安裝工程一切險投保
　　D．整個項目按安裝工程一切險附加建筑工程一切險投保

　　25．女學(xué)生孫某畢業(yè)后被企業(yè)錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的崗位上工作。企業(yè)可以滿足她的要求，但不得安排的工作是(　　)。
　　A．參寓處高溫工作
　　B．低溫、冷水作業(yè)
　　C．夜班勞動
　　D．礦山井下作業(yè)

　　26．張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，該公司最遲應(yīng)于(　　)前以書面形式通知張某?！?br />　　A．6月1日
　　B．6月16日
　　C．7月2日
　　D．7月16日

　　27．城市市區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生噪音污染的工程項目，施工單位應(yīng)當在工程開工前(　　)天，向環(huán)境保護行政主管部門申報。
　　A．5　　B．7　　 C． 10　　D．15

　　28．施工單位處置施工過程中產(chǎn)生的廢水、廢物的下列做法中，符合環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的是(　　)。
　　A．工業(yè)廢水處理達標后排人河流
　　B．經(jīng)當?shù)丨h(huán)境部門許可，將廢物用于外省工地
　　C．將清洗設(shè)備的廢水回灌補給地下水
　　D．將施工中產(chǎn)生的危險廢棄材料堆放到住宅小區(qū)臨近垃圾場

　　29．工程建設(shè)中，建設(shè)單位和施工單位的下列行為，符合《消防法》規(guī)定的是(　　)。
　　A．在施工前設(shè)計單位將建筑工程的消防設(shè)計圖紙報送公安消防機構(gòu)審核后施工
　　B．消防設(shè)計變更，建設(shè)單位報送原審核的公安消防機構(gòu)核準
　　C．施工單位將部分工人安排在倉庫里臨時居住
　　D．工程竣工后，建設(shè)單位報公安消防機構(gòu)備案即投入使用

　　30．建設(shè)工程勘察單位在編制建設(shè)工程勘察文件時，不作為編制依據(jù)的是(　　)。
　　A．項目批準文件
　　B．城市規(guī)劃
　　C．項目投資框算
　　D．國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察深度要求

　　31．甲、乙、丙三人按50萬、30萬、20萬的出資額設(shè)立合伙企業(yè)，并書面約定逐年按出資額的比例分享利潤、分擔虧損。第一年稅后利潤100萬元，第二年由于經(jīng)營不善虧損200萬元，則下列說法中，正確的是(　　)。
　　A．第一年甲應(yīng)分配利潤50萬元
　　B．第二年乙分擔虧損30萬元
　　C．清算之前，合伙人可以要求分割合伙企業(yè)財產(chǎn)
　　D．第二年若企業(yè)清算，三人共賠償100萬元，責任終止

　　32．根據(jù)《公司法》規(guī)定，有限責任公司股東會的職權(quán)不包括(　　)。
　　A．決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案
　　B．審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算報告
　　C．對公司增加或減少注冊資本作出決議
　　D．修改公司章程

　　33．下列行為中，屬于不正當競爭行為的是(　　)。
　　A．企業(yè)承諾給銷售本廠產(chǎn)品的職工銷售額10％的提成
　　B．甲超市每日派人去乙超市打探商品售價
　　C．煤氣公司為某小區(qū)居民安裝煤氣表，須配套安裝某企業(yè)生產(chǎn)的報警器
　　D．市政府要求小區(qū)建設(shè)工藝圍欄

　　34．承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200噸425#硅酸鹽水泥，并要求三日內(nèi)運抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為(　　)。
　　A．屬于要約邀請，隨時可以撤銷
　　B．屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤回
　　C．屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤銷
　　D．屬于要約，而且不可撤銷

　　35．建設(shè)單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設(shè)備的采購。于是建設(shè)單位電梯生產(chǎn)廠家發(fā)函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期十日方能交付。電梯廠的回函屬于(　　)。
　　A．要約邀請
　　B．要約撤銷
　　C．承諾
　　D．新要約

　　36．招標人于2006年4月1日發(fā)布招標公告，2006年4月20日發(fā)布資格預(yù)審公告， 2006年5月10日發(fā)售招標文件，投標人于投標截止日2006年6月10日及時遞交了投標文件，2006年7月20日招標人發(fā)出中標通知書，則要約生效的時間是( )。
　　A．2006年4月1日
　　B．2006年5月10日
　　C．2006年6月10日
　　D．2006年7月20日

　　37．因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認定其為無效合同的必要條件是(　　)。
　　A．違背當事人的意志
　　B．乘人之危
　　C．顯失公平
　　D．損害國家利益

　　38．小張今年17周歲，到城里打工1年掙得工資2萬元，現(xiàn)小張回到家鄉(xiāng)承包一小型磚廠。則關(guān)于該承包協(xié)議效力的說法，正確的是(　　)。
　　A．因小張是限制民事行為能力人，該協(xié)議效力待定
　　B．因小張不具備相應(yīng)的民事行為能力，該協(xié)議無效
　　C．因小張具備相應(yīng)的民事行為能力，該協(xié)議有效
　　D．不具備相應(yīng)的民事行為能力，該協(xié)議可撤銷

　　39．建設(shè)單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后，(　　)。
　　A．應(yīng)將鋼材送到施工現(xiàn)　　
　　B．應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的辦公所在地
　　C．應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的倉庫
　　D．可通知建設(shè)單位自提

　　40．開發(fā)商拖欠承包商工程款700萬元，承包商認為可以用開發(fā)的商品房抵賬，因此并不急于追索。同時承包商拖欠勞務(wù)分包商報酬150萬元已達6個月，則此勞務(wù)分向商有權(quán)(　　)。
　　A．以自己的名義向人民法院請求開發(fā)商付款
　　B．以承包商的名義向人民法院請求開發(fā)商付款
　　C．以自己的名義向政府行政主管部門請求付款
　　D．以承包商的名義向開發(fā)商請求付款

　　41．甲供貨單位與乙采購單位于2005年3月1日訂立水泥供應(yīng)合同。約定水泥價格為每噸370元，2006年5月1日交貨，逾期交貨1個月的違約金為每噸10元。甲實際交貨為2006年6月1 日 。2006年5月1日水泥市場價格為每噸380元，2006年6月11日水泥市場價格為每噸390元，則乙最終應(yīng)付總款為每噸(　　)元。
　　A．360　　 B．370　　C．380　　D．390

　　42．甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元；如任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金1.5萬元。甲因?qū)⑺噘u給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是(　　)。
　　A．要求甲雙倍返還定金2萬元
　　B．要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1．5萬元
　　C．要求甲支付違約金2萬元
　　D．要求甲支付違約金1.5萬元

　　43．施工企業(yè)與材料供應(yīng)裔訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔違約金3萬元，發(fā)生爭端由某仲裁機構(gòu)解決”。現(xiàn)供應(yīng)商延期交貨給施工企業(yè)造成的損失4.5萬元，則施工企業(yè)為最大限度維護自身利益，應(yīng)（ ）
　　A．向某仲裁機構(gòu)請求供應(yīng)商支付4.5萬元
　　B．向某仲裁機構(gòu)請求供應(yīng)商支付3萬元
　　C．直接要求供應(yīng)商支付7.5萬元
　　D．直接要求供應(yīng)商支付3萬元

　　44．水泥廠為承包商供應(yīng)水泥，承包商已經(jīng)支付了全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間經(jīng)合同約定晚了兩天而要求支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失。
　　A．由水泥廠承擔
　　B．由承包商承擔
　　C．由水泥廠和承包商共同承擔
　　D．由承包商向水泥廠索賠

　　45．甲患重病住院急需用錢又借貸無門，乙表示愿意借給甲2000元，但半年后須加倍償還，否則以甲的房子代償，甲表同意。根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲、乙之間的借款合同因（　）。
　　A．顯失公平而無效
　　B．欺詐而可撤銷
　　C．乘人之危而無效
　　D．乘人之危而可撤銷

　　46．甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自（?。┢鸩话l(fā)生法律效力。
　　A．人民法院決策撤銷之日
　　B．合同訂立時
　　C．人民法院受理請求之日
　　D．權(quán)利人知道可撤銷事由之日

　　47．甲施工期企業(yè)承建的辦公樓項目已經(jīng)交付使用，發(fā)包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未與任何人協(xié)商的情況下，擅自將辦公樓部分空余寫字間賣給丙公司，則該買賣合同（?。?。
　　A．可撤銷
　　B．有效
　　C．可變更
　　D．無效

　　48．甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是（　）。
　　A．免除
　　B．抵銷
　　C．混同
　　D．提存

　　49．某施工單位與丙企業(yè)訂立合同后，分立為甲、乙兩個施工單位，但未把此情況告知丙。則丙有權(quán)要求(　　)。
　　A．甲、乙對合同承擔連帶責任
　　B．解除合同
　　C．撤銷合同
　　D．原施工單位上級主管部門承擔責任

　　50．根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列情形中，權(quán)利人不享有法定解除權(quán)的是(　　)。
　　A．運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質(zhì)
　　B．施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤離現(xiàn)場
　　C．發(fā)包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協(xié)議
　　D．施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤

　　51．甲建設(shè)單位與乙設(shè)計院簽訂設(shè)計合同，設(shè)計費用為300萬元，雙方在協(xié)商定金數(shù)額時發(fā)生意見分歧。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，該定金數(shù)額最多為(　　)萬元。
　　A．30　　 B．45　　 C．60　　 D．90

　　52．某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為(　　)之日。
　　A．抵押合同簽字、蓋章　　　　
　　B．房產(chǎn)行政主管部門登記
　　C．到公證部門辦理公證　　　　
　　D．貸款合同生效

　　53．下列關(guān)于保證擔保的說法，正確的是(　　)。
　　A．保證人須向債權(quán)人證明其有清償能力
　　B．保證方式?jīng)]有約定的，保證人承擔一般保證責任
　　C．保證人可能是主合同的當事人
　　D．保證期間債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債務(wù)的，須取得保證人書面同意

　　54．施工企業(yè)于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用。2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現(xiàn)了合同法的(　　)原則。
　　A．公平　　　　
　　B．自愿
　　C．誠實信用　　　　
　　D．維護公共利益

　　55．甲、乙兩公司建設(shè)工程合同糾紛一案，經(jīng)某仲裁委員會作出裁決，甲、乙兩公司對裁決結(jié)果均不滿意。下列選項正確的是(　　)。
　　A．雙方可就此糾紛再次向該仲裁委員會申請仲裁
　　B．雙方可就此糾紛重新達成仲裁協(xié)議后向另外的仲裁委員會申請仲裁
　　C．雙方可就此糾紛向人民法院起訴
　　D．雙方可向人民法院申請撤銷仲裁裁決

　　56．甲公司與乙公司的監(jiān)理合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，接到開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以(　　)。
　　A．撤銷案件　　　　
　　B．中止審理
　　C．終結(jié)審理　　　　
　　D．缺席裁決

　　57．下列材料不屬于《民事訴訟法》中規(guī)定的證據(jù)種類的是(　　)。
　　A．書證
　　B．證人證言
　　C．律師代理意見
　　D．鑒定結(jié)論

　　58．建設(shè)單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質(zhì)量鑒定，則鑒定申請應(yīng)在(　　)提出。
　　A．開庭審理前　　　　
　　B．法庭辯論前
　　C．法院判決前　　　　
　　D．舉證期限內(nèi)

　　59．法院在執(zhí)行被執(zhí)行人房產(chǎn)時，案外人王某提出異議，稱該房產(chǎn)歸其所有，法院無權(quán)執(zhí)行。執(zhí)行員按法定程序進行審查，確認王某理由成立，此時應(yīng)由(　　)批準中止執(zhí)行。
　　A．執(zhí)行員
　　B．執(zhí)行庭庭長
　　C．審判委員會
　　D．法院院長

　　60．法院終審判決甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期沒有付款，乙申請法院執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，甲、乙雙方達成分期付款協(xié)議，但甲沒有履行該協(xié)議。下列關(guān)于執(zhí)行的說法中正確的是(　　)。
　　A．乙可以向法院另行起訴
　　B．乙可以申請法院恢復(fù)執(zhí)行
　　C．該執(zhí)行已經(jīng)終結(jié)
　　D．乙可以提起審判監(jiān)督程序

　　61．乙公司因甲公司拖欠其工程款，依據(jù)雙方訂立的工程承包合同中的仲裁條款，向某仲裁委員會申請仲裁。如甲對仲裁協(xié)議的效力有異議，應(yīng)當在(　　)提出。
　　A．仲裁庭組成之前
　　B．仲裁庭裁決之前
　　C．仲裁庭首次開庭之前
　　D．法院受理之前

　　62．甲、乙兩公司欲簽訂一份仲裁協(xié)議，仲裁協(xié)議的內(nèi)容可以不包括(　　)。
　　A．選定的仲裁委員會
　　B．仲裁事項
　　C．雙方不到法院起訴的承諾
　　D．請求仲裁的意思表示

　　63．甲建設(shè)單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向(　　)申請執(zhí)行。
　　A．仲裁委員會
　　B．人民法院
　　C．人民政府
　　D．建設(shè)行政主管部門

　　64．下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是(　　)。
　　A．對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴
　　B．協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力
　　C．當事人可以經(jīng)調(diào)解程序解決合同爭議
　　D．對法院一審判決不服，可向仲裁機構(gòu)申請仲裁

　　65．建設(shè)單位為了項目能夠盡快投產(chǎn)，要求施工單位將合同約定的9個月合理工期壓縮至6個月，則建設(shè)單位可能承擔的法律責任不包括(　　)。
　　A．責令其限期改正
　　B．對其處20萬元以上50萬元以下的罰款
　　C．造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪，承擔刑事責任
　　D．建設(shè)單位直接責任人員承擔相應(yīng)行政責任

　　66．建設(shè)工程項目招標中，中標人拒絕與招標人訂立合同。中標人提交的投標保證金是2萬元，拒簽合同的行為給招標人造成2.5萬元的損失。則招標人有權(quán)（　）。
　　A．沒收投標保證金，但無權(quán)主張保證金以外的賠償
　　B．沒收投標保證金，且有權(quán)主張再賠償保證金以外的0.5萬元損失
　　C．沒收投標保證金，且有權(quán)主張再賠償保證金以外的2.5萬元損失
　　D．向法院訴訟要求賠償，但不得自行沒收投標保證金

　　67．建設(shè)單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔的法律責任是(　　)。
　　A．警告　　　　
　　B．支付違約金
　　C．罰款　　　　
　　D．賠禮道歉

　　68．施工單位在施工中未采取專項保護措施，給毗鄰建筑物造成損害。建設(shè)行政主管部門不能給予的處罰是(　　)。
　　A．責令停業(yè)
　　B．罰款
　　C．責令限期改正
　　D．責令賠償損失

　　69．甲施工企業(yè)為能在市政府辦公樓項目中中標，以投資考察的名義，安排市主管領(lǐng)導(dǎo)及家人赴歐洲旅游，并在國外為其購買了貴重的紀念品，共花費人民幣近50萬元。甲已構(gòu)成行賄罪，人民法院應(yīng)當(　　)。
　　A．僅對甲單位進行刑事處罰
　　B．僅對甲單位直接負責人進行刑事處罰
　　C．對甲單位或直接負責人進行刑事處罰
　　D．對甲單位和直接責任人分別進行刑事處罰

　　70．在建設(shè)工程項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任不以損害事實發(fā)生為前提的是(　　)。
　　A．項目經(jīng)理進行采購合同談判
　　B．建設(shè)單位支付工程款
　　C．施工人員施工中高空墜物
　　D．施工隊駕駛員的駕駛行為

　　二、多項選擇題(共30題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)

　　71．甲建設(shè)單位委托乙招標代理機構(gòu)通過公開招標方式選擇施工單位，乙的下列行為不符合法律規(guī)定的有(　　)。
　　A．乙以甲的名義在媒體上發(fā)布招標公告
　　B．乙依法定權(quán)利根據(jù)評標報告和推薦的中標候選人確定某投標人中標
　　C．為保證公平、公正，乙將招標事宜轉(zhuǎn)委托給另一招標代理機構(gòu)
　　D．乙接受委托后，指派工作人員張某具體操辦該招標事宜
　　E．乙接受某一投標人委托，指派王某編制該工程投標書

　　72．甲施工企業(yè)承建乙公司綜合樓一幢。根據(jù)施工合同，乙應(yīng)于2004年4月10目前支付剩余工程款50萬元，乙屆時未予支付。甲在索要余款過程中，依次經(jīng)過以下環(huán)節(jié)，綜合考慮各環(huán)節(jié)，其中可使訴訟時效中斷的情形有(　　)。
　　A．2004年9月，甲致函乙要求其給付工程款
　　B．2005年1月，乙公司負責人在酒席上向甲施工企業(yè)負責人表示寬限一年，20年年底一定付款
　　C．2005年12月，乙公司新任負責人稱該債務(wù)系前任領(lǐng)導(dǎo)所欠，自己概不負責
　　D．2006年5月，乙公司承認該債務(wù)存在，但其已超過訴訟時效期間而拒絕支付
　　E．2006年3月，甲向人民法院起訴

　　73．下列關(guān)于總承包單位和分包單位承擔責任的表述，正確的是(　　)。
　　A．分包單位按照分包合同的約定僅對總承包單位負責
　　B．分包單位按照分包合同的約定僅對建設(shè)單位負責
　　C．總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔連帶責任
　　D．總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負責
　　E．總承包單位和分包單位對建設(shè)單位各自承擔責任

　　74．王某取得監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格后，受總監(jiān)理工程師委派，進駐某建設(shè)工程項目履行監(jiān)理職責，其實施監(jiān)理的依據(jù)包括(　　)。
　　A．法律、法規(guī)及有關(guān)技術(shù)標準
　　B．建設(shè)工程施工合同
　　C．勞動用工合同
　　D．工程設(shè)計文件
　　E．招標公告

　　75．在建設(shè)工程項目的招投標活動中，某投標人以低于成本的報價競標。則(　　)。
　　A．該行為目的是為了排擠其他對手，應(yīng)當禁止
　　B．沒有違背誠實信用原則，不應(yīng)禁止
　　C．是降低了工程造價，應(yīng)當提倡
　　D．該投標文件應(yīng)作廢標處理
　　E．其做法符合低價中標原則，不應(yīng)禁止

　　76．下列人員均在相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，其中可以作為評標委員會專家成員的有 (　　)。
　　A．甲某，高等院校副教授
　　B．乙某，投標人的獨立董事
　　C．丙某，高級會計師，已通過建造師執(zhí)業(yè)資格考試，但尚未注冊
　　D．丁某，高級工程師，曾因交通肇事罪受到過刑事處罰
　　E．戊某，某中介公司高級經(jīng)濟師

　　77．根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，下列關(guān)于施工單位從業(yè)人員應(yīng)承擔的安全生產(chǎn)義務(wù)的說法中，正確的是(　　)。
　　A．遵守安全操作規(guī)程　　
　　B．支付安全培訓(xùn)費用
　　C．提高安全生產(chǎn)技能
　　D．購買勞保用品
　　E．報告事故隱患

　　78．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工項目經(jīng)理的安全職責有(　　)。
　　A．應(yīng)當制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度
　　B．落實安全生產(chǎn)責任制
　　C．確保安全生產(chǎn)費用的有效使用
　　D．保證安全生產(chǎn)條件所需資金的投入
　　E．及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

　　79．某工程設(shè)備安裝階段，需要使用起吊能力為10噸的吊車進行大型永久設(shè)備的吊　　裝。承包商與設(shè)備租賃1司簽訂施工機械租賃合同時，應(yīng)依據(jù)《安全生產(chǎn)管理條例》，要求該設(shè)備租賃公司提供(　　)。
　　A．生產(chǎn)廠家的吊車制造許可證
　　B．吊車出廠的產(chǎn)品合格證明
　　C．機械燃油消耗定額證明
　　D．租賃公司自行測試的安全性能檢測記錄
　　E．具有資質(zhì)檢驗檢測機構(gòu)出具的安全性能檢測合格證明

　　80．按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，工程竣工驗收應(yīng)當具備的條件有(　　)。
　　A．有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料
　　B．分部工程的質(zhì)量必須優(yōu)良
　　C．有施工單位簽署的工程保修書
　　D．有勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位共同簽署的質(zhì)量合格文件
　　E．主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定

　　81．某工程項目已超過合理使用年限，欲繼續(xù)使用。此時應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的(　　)鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果采取加固、維修等措施，重新界定使用年限。
　　A．設(shè)計單位
　　B．建設(shè)單位
　　C．施工單位
　　D．勘察單位
　　E．監(jiān)理單位

　　82．下列關(guān)于設(shè)計單位質(zhì)量責任和義務(wù)的說法，正確的有(　　)。
　　A．為了保證工程質(zhì)量，設(shè)計單位必須在設(shè)計文件中指定建筑設(shè)備的生產(chǎn)廠家
　　B．為保證設(shè)計進度，設(shè)計單位將部分任務(wù)轉(zhuǎn)包給其它設(shè)計單位
　　C．設(shè)計單位在設(shè)計文件中選用的建筑設(shè)備，應(yīng)當注明規(guī)格、型號，并推薦生產(chǎn)廠家
　　D．有特殊要求的設(shè)備，設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠家
　　E．設(shè)計單位應(yīng)當就審查合格的施工圖向施工單位說明

　　83．建設(shè)單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結(jié)構(gòu)變動。則下列表述正確的有(　　)。
　　A．建設(shè)單位將裝修方案報有關(guān)主管部門批后，方可施工
　　B．建設(shè)單位在委托原設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工
　　C．建設(shè)單位在委托相應(yīng)資質(zhì)等級設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工
　　D．建設(shè)單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工
　　E．建設(shè)單位可直接將裝修任務(wù)發(fā)包給勞務(wù)公司

　　84．某安裝工程項目于2005年2月l5日開工，合同約定的竣工日期是同年6月30日。實際竣工日期為7月1日，并于7月15日投入使用。試車考核期從7月15日開始，其間在8月20日至9月20日因故停止運行，9月21日恢復(fù)。則下列關(guān)于該項目投保的安裝工程一切險保險期限的說法中，正確的有(　　)。
　　A．試車考核期的保險責任至10月15日
　　B．試車考核期的保險責任至11月15日
　　C．維修期應(yīng)從6月30日開始算
　　D．維修期應(yīng)從7月15日開始算
　　E．保險責任可以拖延至3年的維修期滿日

　　85．根據(jù)《勞動法》規(guī)定，符合對未成年人特殊保護規(guī)定的有(　　)。
　　A．不得安排未成年人從事礦山并下作業(yè)
　　B．不得安排未成年人從事低溫、冷水作業(yè)
　　C．不得安排未成年人從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動
　　D．不得安排未成年人延長工作時間和夜班勞動
　　E．用人單位應(yīng)當對未成年人定期進行健康檢查

　　86．某納稅人在稅務(wù)機關(guān)責令繳納拖欠稅款和滯納金期限屆滿，仍未繳納的，稅務(wù)機 關(guān)可以采取的強制執(zhí)行措施有(　　)。
　　A．將納稅人的全部賬戶凍結(jié)
　　B．拍賣納稅人價值相當于應(yīng)納稅款的財產(chǎn)
　　C．對納稅人處以罰金
　　D．對納稅人的直接責任人員處以拘役
　　E．將所欠稅款與滯納金同時執(zhí)行

　　87．下列市場行為中，不屬于承諾的有(　　)。
　　A．發(fā)布招標公告
　　B．發(fā)布拍賣公告
　　C．發(fā)售招標文件
　　D．發(fā)出中標通知書
　　E．遞交投標文件

　　88．施工合同可撤銷的情形有(　　)。
　　A．在訂立施工合同時顯失公平
　　B．施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益
　　C．違反了《建筑法》的強制性規(guī)定
　　D．訂立合同時，建設(shè)單位存在重大誤解
　　E．損害社會公共利益

　　89．承包商甲承建韻住宅小區(qū)一期工程，業(yè)主人住后發(fā)現(xiàn)墻體出現(xiàn)大面積裂縫。業(yè)主向開發(fā)商提出索賠，開發(fā)商因無力支付而故意拖延。作為該項目正在建設(shè)的二期工程承包商乙，可以(　　)。
　　A．行使不安抗辯權(quán)
　　B．行使同時履行抗辯權(quán)
　　C．不通知開發(fā)商而暫停施工
　　D．要求開發(fā)商提供付款擔保
　　E．不承擔舉證責任證明開發(fā)商喪失履約能力

　　90．繼續(xù)實際履行合同作為承擔違約責任的方式之一，其構(gòu)成要件包括(　　)。
　　A．必須有違約行為存在
　　B．必須由守約方在合理期限內(nèi)提出繼續(xù)履行合同要求
　　C．繼續(xù)實際履行須在事實上可能
　　D．繼續(xù)實際履行僅限于價款和報酬的給付
　　E．必須依據(jù)法律和合同的性質(zhì)能夠履行

　　91．建設(shè)單位與施工單位訂立書面的施工合同，該書面合同可以(　　)方式作出。
　　A．合同書
　　B．傳真
　　C．電子郵件
　　D．互聯(lián)網(wǎng)音頻傳輸
　　E．郵寄信函

　　92．由于供貨商未能按期交貨，買方要求解除材料采購合同。按照《合同法》的規(guī)定，合同解除后，合同中約定的(　　)條款仍然有效。
　　A．質(zhì)量　　　　
　　B．結(jié)算
　　C．仲裁　　　　
　　D．清理
　　E．擔保

　　93．甲施工企業(yè)在銀行，辦理投標保函，銀行要求甲提供反擔保。則甲提供的以下單證，能夠質(zhì)押的是(　　)。
　　A．存款單
　　B．倉單
　　C．房屋所有權(quán)證書
　　D．提單
　　E．匯票

　　94．施工單位簽訂的如下協(xié)議中，屬《合同法》調(diào)整的有(　　)。
　　A．與設(shè)備租賃站訂立的設(shè)備租賃協(xié)議
　　B．與其項目經(jīng)理訂立的安全目標責任協(xié)議
　　C．與其職工訂立的計劃生育目標協(xié)議
　　D．與其職工訂立的勞動協(xié)議
　　E．與銀行訂立的借款協(xié)議

　　95．建設(shè)單位因監(jiān)理單位未按監(jiān)理合同履行義務(wù)而受到損失，欲提起訴訟，則必須要滿足的條件有( ）。
　　A．有具體的訴訟請求
　　B．有事實和理由
　　C．有充分的證據(jù)
　　D．沒有超過訴訟時效期間
　　E．屬于受訴法院管轄

　　96．為制止侵權(quán)行為，權(quán)利人在起訴前向人民法院申請保全證據(jù)。保全方法正確的有 (　　)。
　　A．對文書、物品等進行錄像、拍照、抄寫
　　B．對文書、物品等進行復(fù)制
　　C．向證人進行詢問調(diào)查、記錄證人證言
　　D．對證據(jù)進行鑒定或勘驗
　　E．將獲取的證據(jù)材料交給當事人保管

　　97．甲公司拖欠乙公司工程款一案，經(jīng)法院作出判決，現(xiàn)進入執(zhí)行階段。法院可根據(jù)乙的申請，對甲的銀行存款采取的執(zhí)行措施有(　　)。
　　A．封存　　　　
　　B．扣押
　　C．凍結(jié)　　　
　　D．強制交付
　　E．劃拔

　　98．甲施工企業(yè)與非本單位自然人乙訂立協(xié)議，其中約定：允許乙使用甲資質(zhì)承攬　　工程，乙承攬工程合同額5％上繳甲作為管理費用，發(fā)生質(zhì)量、安全事故由乙自行承擔。則下列關(guān)于甲為此應(yīng)當承擔的法律責任的說法，正確的有(　　)。
　　A．沒收違法所得
　　B．責令停業(yè)整頓
　　C．降低資質(zhì)等級
　　D．吊銷資質(zhì)證書
　　E．罰金

　　99．下列承擔民事責任的方式中，只能適用于違約責任的有(　　)。
　　A．停止侵害
　　B．修理、重作
　　C．支付違約金
　　D．恢復(fù)名譽
　　E．賠償損失

　　100．下列關(guān)于刑事責任的說法，正確的有(　　)。
　　A．刑事處罰是承擔刑事責任的方式
　　B．主刑包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、緩刑和死刑
　　C．附加刑包括罰金、沒收財產(chǎn)、監(jiān)外執(zhí)行和剝奪政治權(quán)利
　　D．主刑和附加刑可以共同適用
　　E．構(gòu)成犯罪就一定要接受刑事處罰