親愛的小伙伴，關(guān)于學(xué)習(xí)，你我一同前行，每天進步一點點 ? 交流QQ群：653083020

【每日一語】When the fight begins within himself , a man's worth something .

                    內(nèi)心開始斗爭時，為人就會有價值。

知識點：工期順延

　　可以順延的情形：

　?。?）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

　　（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款，致使施工不能正常進行；

　?。?）工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常地進行；

　?。?）設(shè)計變更和工程量增加；

　?。?）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　（6）不可抗力；

　?。?）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　程序：

　?。?）承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。

　　（2）工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

【例題】某建設(shè)工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工驗收報告，發(fā)包人未組織驗收；3月1日工程由發(fā)包人接收；4月1日承包人提交了結(jié)算文件，發(fā)包人遲遲未予結(jié)算；6月1日承包人起訴至人民法院。該工程應(yīng)付款時間為（?。?。

　　A.2月1日

　　B.4月1日

　　C.3月1日

　　D.6月1日

  『正確答案』C